ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. [телефон приховано], fax [телефон приховано]
УХВАЛА
11.08.2026 м. Дніпро Справа № 904/1076/26
За позовом Акціонерного товариства "Укргазвидобування", 04053, м.Київ, вул.Кудрявська, 26/28, код ЄДРПОУ 30019775
до Приватного підприємства "АЯКС", 49101, м. Дніпро, вул. Ульянівська, буд.26, офіс 7, код ЄДРПОУ 23348450
про стягнення неустойки за договором підряду у розмірі 108 456,06грн.
Суддя Панна С.П.
Без участі представників сторін
СУТЬ СПОРУ:
Акціонерне товариство "Укргазвидобування" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Приватного підприємства "АЯКС" про стягнення неустойку на загальну суму 119 211,33грн. (з урахування заяви про збільшення позовних вимог), а також судовий збір у розмірі 2 662,40грн.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору будівельного підряду №2106/УГВС/25 від 07.11.2025 року.
Ухвалою суду від 13.03.2026р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників за наявними в матеріалах справи документами.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 29.06.2026 позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
20.07.2026р. до суду через систему "Електронний суд" від представника Акціонерного товариства "Укргазвидобування" надійшла заява про повернення сплаченого судового збору у розмірі 2 662,40грн., сплаченого за подання заяви про збільшення позовних вимог.
Розглянувши подану заяву, суд вбачає підстави для її задоволення.
За приписами статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України "Про судовий збір".
Відповідно до статті 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
Згідно зі статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", з урахуванням норм частини 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір", прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб становить 3328,00грн.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду:
- позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3328,00грн) і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- позовної заяви немайнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
При поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору (частина 3 статті 4 Закону України "Про судовий збір").
У Постанові Великої Палати Верховного Суду від 16.11.2022 у справі № 916/228/22 зазначено про те, що особи, які після 04.10.2021 подають до суду документи в електронній формі з використанням системи "Електронний суд", мають правомірні очікування, що розмір судового збору, який підлягає сплаті ними, у такому разі буде розрахований із застосуванням понижуючого коефіцієнта, що прямо передбачено в Законі України "Про судовий збір" (п. 8.23).
Ціна позову у даній справі становить 119 211,33грн. (з урахування заяви про збільшення позовних вимог), отже, сума судового збору за подання даного позову через систему "Електронний суд" складала 2 662,40грн. (3 328,00 грн. * 0,8).
Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, при зверненні до суду з заявою про збільшення позовних вимог позивачем було також сплачено судовий збір у розмірі 2 662,40грн. Оскільки розмір судового збору, обчислений із збільшеної ціни позову, не перевищував уже сплаченої мінімальної ставки, недоплачена сума була відсутня, і обов`язку з доплати судового збору при поданні заяви про збільшення позовних вимог Позивач не мав.
Рішенням суду у даній справі стягнуто з відповідача судові витрати на сплату судового збору в сумі 2 662,40грн.
У статті 7 Закону України "Про судовий збір" унормовано, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом (частина 1 зазначеної вище статті).
Таким чином, позивачу із Державного бюджету України підлягає поверненню судовий збір в сумі 2 662,40грн., як надмірно сплачений позивачем.
За наведеного, подана Акціонерним товариством "Укргазвидобування" заява про повернення судового збору підлягає задоволенню.
Керуючись частиною першою ст. 7 Закону України "Про судовий збір", ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
УХВАЛИВ:
Повернути Акціонерному товариству "Укргазвидобування" (04053, м.Київ, вул.Кудрявська, 26/28, код ЄДРПОУ 30019775) із Державного бюджету України судовий збір в розмірі 2 662,40грн (дві тисячі шістсот шістдесят дві гривні 40коп.), перерахований згідно платіжної інструкції №[номер приховано] від 09.04.2026р., яка міститься у матеріалах справи №904/1076/26.
Ухвала набирає законної сили - 11.08.2026 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя С.П. Панна