ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
33601 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59
УХВАЛА
про відкриття апеляційного провадження
"02" липня 2026 р. Справа № 903/15/26
Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії:
Головуючого судді Крейбух О.Г.
судді Юрчук М.І.
судді Павлюк І.Ю.
за апеляційною скаргою Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України"
на рішення Господарського суду Волинської області, ухвалене 27.05.2026, повне рішення складено 04.06.2026,
у справі № 903/15/26
за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт-Луцьк", м. Луцьк
до Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України", м. Луцьк
про стягнення 2 469 434,75 грн неустойки.
ВСТАНОВИВ:
У квітні 2026 року Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт-Луцьк" звернулося до Господарського суду Волинської області з позовом до Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" про стягнення 2 469 434,75 грн неустойки за несвоєчасне виконання будівельних робіт за період з 13.12.2025 по 11.09.2025; 30 109,68 грн витрат, пов`язаних з проведенням судової будівельно-технічної експертизи, 37 041,52 грн витрат, пов`язаних з оплатою судового збору.
Господарський суд Волинської області рішенням від 27.05.2026 позов задоволив частково.
Присудив стягнути з Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт-Луцьк": - 2 215 409,19 грн неустойки, - 33 231,14 грн витрат, пов`язаних з оплатою судового збору.
Відмовив у задоволенні позову про стягнення 254 025,56 грн неустойки, 30 109,68 грн витрат, пов`язаних з оплатою судової будівельно-технічної експертизи.
15.06.2026, через систему Електронний суд, відповідач Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України"", не погоджуючись з ухваленим рішенням, звернувся до Північно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій проситьс касувати рішення Господарського суду Волинської області від 27.05.2026 у справі № 903/15/26 в частині стягнення з Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" 2 215 409,19 грн неустойки та 33 231,14 грн судового збору та ухвалити в цій частині нове рішення, яким у задоволенні позову ОСББ "МонолітЛуцьк" про стягнення неустойки відмовити повністю.
Одночасно скаржник просить: - дослідити докази та вирішити клопотання, викладені у розділі XVI цієї скарги; - надати оцінку незаконності залишення без розгляду клопотання апелянта про залучення ФОП Ліщука Олега Сергійовича як особи, яка здійснювала технічний нагляд, та за необхідності витребувати документи технічного нагляду, зазначені в розділі XVI цієї скарги.
Крім того скаржник зазначає, що виключно альтернативно, у разі якщо колегія суддів не погодиться з відсутністю підстав для стягнення неустойки, змінити рішення та істотно зменшити її розмір на підставі статей 551 і 616 ЦК України з урахуванням ступеня виконання, дій замовника, наявності двох проектів, додаткових робіт, відсутності доведених збитків та принципів розумності, справедливості й пропорційності (ця альтернативна вимога не є визнанням позову або вини скаржника).
Листом № 903/15/26/3056/26 від 16.06.2026 матеріали справи витребувано з Господарського суду Волинської області.
30.06.2026 до суду надійшли матеріали справи № 903/15/26.
У зв`язку із відпусткою судді-члена колегії Тимошенка О.М. у період з 29.06.2026 по 24.07.2026 включно, проведено його заміну у судовій справі № 903/15/26, протокол від 01.07.2026, яким визначено для розгляду справи колегію суддів у складі: Крейбух О.Г. головуючий суддя, Юрчук М.І., Павлюк І.Ю.
Апеляційна скарга Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" відповідає вимогам статті 258 Господарського процесуального кодексу України, підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено.
Відповідно до статей 268, 270 ГПК України судова колегія визначилась про відкриття апеляційного провадження та призначення справи № 903/15/26 до розгляду з повідомленням учасників справи.
Керуючись статтями 121, 234, 235, 267, 268, 270 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ:
1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів "Енергія-І" Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" на рішення Господарського суду Волинської області від 27.05.2026 у справі № 903/15/26.
2. Розгляд апеляційної скарги призначити на "05" серпня 2026 р. о 12:00 год. у приміщенні Північно-західного апеляційного господарського суду за адресою: 33601, м. Рівне, вул. Яворницького, 59, у залі судових засідань № 3.
3. Позивачу надати відзив на апеляційну скаргу не пізніше 10 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі та докази надсилання копії відзиву та доданих до нього документів відповідачу.
4. Визнати явку сторін на власний розсуд їх представників. Повідомити, що участь сторін та третіх осіб у судовому засіданні не є обов`язковою.
5. Роз`яснити учасникам справи про їх право на участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в порядку статті 197 ГПК України.
6. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.
7. Ухвалу направити сторонам справи до їх електронних кабінетів.
Головуючий суддя Крейбух О.Г.
Суддя Юрчук М.І.
Суддя Павлюк І.Ю.