ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. [телефон приховано], fax [телефон приховано]
УХВАЛА
про прийняття заяви про визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню
10.07.2026 м. Дніпро № 904/7231/25
Суддя Ярошенко В.І., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" про визнання судового наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2026 у справі № 904/7231/25:
за позовом: Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
про стягнення
ВСТАНОВИЛА:
Військова частина НОМЕР_1 звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" про стягнення неустойки за Договором підряду на будівництво фортифікаційних споруд № 100/4Д від 20.03.2025 у розмірі 756 989, 47 грн, з яких: пеня за порушення терміну початку виконання будівельних робіт (робіт 2-го етапу) у розмірі 332 252, 55 грн, пеня за порушення строків завершення будівництва у розмірі 221 928, 64 грн, штраф 7% вартості робіт за прострочення понад тридцять днів у розмірі 212 808, 29 грн.
Ухвалою суду від 24.12.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/7231/25. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2026 позов задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" на користь Військової частини НОМЕР_1 91 230, 55 грн пені за порушення терміну початку виконання будівельних робіт, 110 964, 32 грн пені за порушення строків завершення будівництва, 106 404, 15 грн штрафу за порушення строків завершення будівництва понад тридцять днів, 6 311,61 грн витрат зі сплати судового збору. В решті позову відмовлено.
07.07.2026 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2026, видано наказ про примусове виконання рішення.
08.07.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" надійшла заява про визнання судового наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2026 таким, що не підлягає виконанню.
Відповідно до статті 328 Господарського процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.
Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання (ч. 3 ст. 328 Господарського процесуального кодексу України).
Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за доцільне призначити заяву до розгляду.
Керуючись ст. 328 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
Призначити розгляд заяви в засіданні на 20.07.26 о 10:30год, яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя В.І. Ярошенко