ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. [телефон приховано], fax [телефон приховано]
УХВАЛА
20.07.2026 Справа № 904/7231/25
Суддя Ярошенко В.І., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" про визнання судового наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2026 таким, що не підлягає виконанню у справі № 904/7231/25:
За позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
про стягнення
Представники:
від позивача - не з`явився;
від відповідача - не з`явився;
ВСТАНОВИЛА:
Військова частина НОМЕР_1 звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" про стягнення неустойки за Договором підряду на будівництво фортифікаційних споруд № 100/4Д від 20.03.2025 у розмірі 756 989, 47 грн, з яких: пеня за порушення терміну початку виконання будівельних робіт (робіт 2-го етапу) у розмірі 332 252, 55 грн, пеня за порушення строків завершення будівництва у розмірі 221 928, 64 грн, штраф 7% вартості робіт за прострочення понад тридцять днів у розмірі 212 808, 29 грн.
Ухвалою суду від 24.12.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/7231/25. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2026 позов задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" на користь Військової частини НОМЕР_1 91 230, 55 грн пені за порушення терміну початку виконання будівельних робіт, 110 964, 32 грн пені за порушення строків завершення будівництва, 106 404, 15 грн штрафу за порушення строків завершення будівництва понад тридцять днів, 6 311,61 грн витрат зі сплати судового збору. В решті позову відмовлено.
07.07.2026 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2026, видано наказ про примусове виконання рішення.
08.07.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" надійшла заява про визнання судового наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2026 таким, що не підлягає виконанню.
Ухвалою суду від 10.07.2026 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" про визнання судового наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2026 таким, що не підлягає виконанню на 20.07.2026.
Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 20.07.2026 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй ЮА» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2026 у справі № 904/7231/25 з урахуванням клопотання про доповнення від 25.06.2026, розгляд справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження та без повідомлення учасників справи (без проведення судового засідання); витребувано у Господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи № 920/32/24.
Враховуючи наведене, справа № 904/7231/25 підлягає направленню до Центрального апеляційного господарського суду.
Відповідно до пункту 5 статті 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.
Надіслання господарським судом у передбачених законом випадках матеріалів справ до судів вищих інстанцій підпадає під дію пункту 5 статті 227 Господарського процесуального кодексу України, оскільки відсутність у суді зазначених матеріалів унеможливлює розгляд ним справи.
З огляду на наведене, суд вважає за необхідне зупинити провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй ЮА» про визнання судового наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2026 таким, що не підлягає виконанню до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.
Керуючись ст. ст. 227, 232-235, 328 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
Зупинити розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй ЮА» про визнання судового наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2026 таким, що не підлягає виконанню у справі № 904/7231/25 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя В.І. Ярошенко