ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА
05 серпня 2026 року м. Черкаси справа № 925/1219/25
Господарський суд Черкаської області у складі судді Грачова В.М., розглянувши скаргу боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасишляхбуд-Плюс» на дії державного виконавця у справі за позовом Черкаської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасишляхбуд-Плюс" про розірвання договору та стягнення неустойки 10266546, 62 грн,
ВСТАНОВИВ:
Рішенням Господарського суду Черкаської області від 11.12.2025 у справі № 925/1219/25 позов Черкаської окружної прокуратури задоволено повністю:
розірвано договір підряду від 12.12.2023 № 37, укладений між Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (код 36299692, м. Черкаси) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Черкасишляхбуд-Плюс» (код 40999565, м. Черкаси);
стягнено з Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасишляхбуд-плюс" на користь Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради - неустойку (штраф і пеня) в розмірі 10 266 546,62 грн. на підставі договору підряду від 12.12.2023 № 37;
стягнено з Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасишляхбуд-плюс" на користь Черкаської обласної прокуратури 125620,95 грн. на відшкодування сплаченого судового збору.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2026 рішення Господарського суду Черкаської області від 11.12.2025 залишено без змін.
У зв`язку із відрахуванням судді Спаських Н.М. зі штату Господарського суду Черкаської області та призначенням 24.02.2026 її на посаду судді Північного апеляційного господарського суду, згідно розпорядження керівника апарату Господарського суду Черкаської області від 13.07.2026 № 205 здійснено призначення повторного автоматичного розподілу справи і відповідно Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.07.2026, справу № 925/1219/25 передано у провадження судді Грачову В.М., яким 14.07.2026 прийнято справу до провадження, видано відповідні накази на виконання рішення суду від 11.12.2025.
Ухвалою суду від 24.07.2026 задоволено частково заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасишляхбуд-Плюс"; відстрочено виконання рішення Господарського суду Черкаської області від 11.12.2025 у справі № 925/1219/25 в частині стягнення з боржника неустойки (штраф і пеня) в розмірі 10 266 546,62 грн на підставі договору підряду від 12.12.2023 № 37 - до 11.12.2026; відмовлено у відстроченні виконання рішення в частині відшкодування Черкаській обласній прокуратурі 125 620,95 грн сплаченого судового збору.
30.07.2026 боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасишляхбуд-Плюс» в особі свого представника, через систему Електронний суд», подав скаргу на дії державного виконавця (вх № 12840/26), в якій просить суд:
визнати неправомірними дії державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України щодо винесення постанов про арешт коштів боржника №№ 81500700, 81501456 від 14.07.2026 в частині накладення арешту на рахунок НОМЕР_1 що відкритий у АТ «ПУМБ»;
скасувати постанови про арешт коштів боржника №№ 81500700, 81501456 в частині накладення арешту на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «ПУМБ»;
зобов`язати Перший відділ державної виконавчої служби у місті Черкаси Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ЄДРПОУ 34998129 зняти арешт з рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ПУМБ»;
зобов`язати Перший відділі державної виконавчої служби у місті Черкаси Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ЄДРПОУ 34998129 повернути кошти на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «ПУМБ» та належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Черкасишляхбуд-Плюс", які були перераховані як виконавчий збір у межах виконавчого провадження № 81500700 в загальній сумі 479121,45 грн;
зобов`язати Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 36299692) повернути кошти на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «ПУМБ» та належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Черкасишляхбуд-Плюс", які були перераховані Першим відділом державної виконавчої служби у місті Черкаси Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України в сумі 4791214,54 грн платіжною інструкцією № 21105 від 22.07.2026.
Також, 04.08.2026 скаржником, через систему Електронний суд», подано клопотання (вх.№ 13025/26) про долучення до матеріалів справи № 925/1219/25 матеріалів виконавчого провадження № 81500700, №81501456.
Згідно ст. 341 ГПК України скаргу може бути подано до суду: а) у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права; б) у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.
Відповідно до положень ст. 342 ГПК України скарга розглядається у двадцятиденний строк з дня прийняття її до розгляду у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються. Неявка стягувача, боржника, державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.
Керуючись ст. 197, 341, 342 ГПК України, господарський суд,
УХВАЛИВ:
1. Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасишляхбуд-Плюс» на дії державного виконавця у справі №925/1219/25 призначити до розгляду у судове засідання на 09 год. 00 хв. 13 серпня 2026 року. Засідання провести в приміщенні Господарського суду Черкаської області, м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, зал № 220.
2. Зобов`язати Перший відділ державної виконавчої служби у місті Черкаси Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України надати суду до 11.08.2026 письмовий відзив на скаргу, оригінали (для огляду) та копії (для залучення до матеріалів справи) матеріалів виконавчого провадження №№ 81500700, 81501456.
3. Явку в судове засідання прокурора, представників стягувача, Першого відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, боржника визнати обов`язковою.
Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/.
Суддя В.М. Грачов